工程开荒保洁合同文本(热门4篇)

工程开荒保洁合同文本 第1篇

甲方：

乙方：

为提升xx小区的物业品质，体现开发商“业主至上”的开发理念，保证x组团房产品的顺利交付。xx要求xx物业服务中心对小区x组团xx幢的室内进行开荒保洁包括（公共楼道、地下储藏间、非机动车库、社区用房、电梯轿厢、地下室各管道、桥架、水表间、电表箱、风机房、电梯机房等）。

一、开荒保洁工作内容及标准：

1、单元户内进户门清洗：无水渍、无灰尘、无胶（有保护膜除外）；

2、单元户内水泥地坪拖抹：无灰尘、无杂物；

3、单元户内各设施清擦：无灰尘、干净（包含固定玻璃外侧清洁）；

4、楼道地坪清拖：无水泥、无杂物、无灰尘、干净；

5、单元大堂地砖清洗：无灰尘、无水泥、光亮；

6、楼道各设施清擦（包括消防栓、门、灯、开关、扶手、墙面等）：无灰尘、无水泥、无杂物、干净、无小广告、无油渍；

7、各种管道：表面无灰尘、无水泥、无油渍；

8、地下室地面墙面：表面无灰尘、无水泥、光亮；

9、水表间、风机房：无灰尘、清洁、无异味、无蚊虫。

二、开荒保洁人数及时间安排：

1、作业人数：25人左右；

2、作业时间：5月7日— 5月22日。

三、开荒保洁面积及收费标准：

1、xx幢（住宅面积）+地下建筑面积+公共建筑面积=㎡。x楼㎡（住宅面积：㎡，商业面积：㎡，非机动车库、社区用房面积：㎡）；x楼㎡（住宅面积：㎡，商业面积：㎡，非机动车库等其他面积：㎡）；x楼㎡（住宅面积：㎡，非机动车库等其他面积：㎡）。

2、费用按建筑面积元/㎡（包干）计算：㎡

四、付款方式：协议签订生效后3日内支付乙方前期开荒保洁工具购臵费用：￥10000元，大写：壹万元整，待甲方验收完成后支付余下：￥元，大写：陆万贰仟壹佰贰拾柒元整。

五、双方权利和义务：

1、甲方有权监督和管理乙方的开荒保洁工作，对开荒保洁工作的不足之处有权当面指正，并督促其整改。

2、开荒保洁工作结束后，甲方可委派代表进行现场验收。

3、甲方有义务提供开荒保洁工作应具备的条件：保证通电、通水，协助物业服务中心向施工单位收缴所有进户门钥匙等。

4、甲方负责清理完楼道内施工单位遗留的建筑垃圾。

5、乙方有义务配合甲方的监督和检查，并应甲方要求整改到位。

6、乙方严格按照安全操作规程执行，协议工作期内的一切安全责任均由乙方承担，与甲方无关。

7、本协议执行期间，若遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

8、本协议在履行中如发生争议，双方协商解决，若协商不成时，可提请项目所在地人民法院裁决。

9、本协议一式二份，由甲乙方双各持一份，具同等法律效力，本协议自甲乙双方盖章之日起生效。

甲方：xx 乙方：xx

日期： 日期：

工程开荒保洁合同文本 第2篇

甲方：

乙方：

为提升xx小区的物业品质，体现开发商“业主至上”的开发理念，保证x组团房产品的顺利交付。xx要求xx物业服务中心对小区x组团xx幢的室内进行开荒保洁包括（公共楼道、地下储藏间、非机动车库、社区用房、电梯轿厢、地下室各管道、桥架、水表间、电表箱、风机房、电梯机房等）。

一、开荒保洁工作内容及标准：

1、单元户内进户门清洗：无水渍、无灰尘、无胶（有保护膜除外）；

2、单元户内水泥地坪拖抹：无灰尘、无杂物；

3、单元户内各设施清擦：无灰尘、干净（包含固定玻璃外侧清洁）；

4、楼道地坪清拖：无水泥、无杂物、无灰尘、干净；

5、单元大堂地砖清洗：无灰尘、无水泥、光亮；

6、楼道各设施清擦（包括消防栓、门、灯、开关、扶手、墙面等）：无灰尘、无水泥、无杂物、干净、无小广告、无油渍；

7、各种管道：表面无灰尘、无水泥、无油渍；

8、地下室地面墙面：表面无灰尘、无水泥、光亮；

9、水表间、风机房：无灰尘、清洁、无异味、无蚊虫。

二、开荒保洁人数及时间安排：

1、作业人数：25人左右；

2、作业时间：5月7日—5月22日。

三、开荒保洁面积及收费标准：

1、xx幢（住宅面积）+地下建筑面积+公共建筑面积=㎡。x楼㎡（住宅面积：㎡，商业面积：㎡，非机动车库、社区用房面积：㎡）；x楼㎡（住宅面积：㎡，商业面积：㎡，非机动车库等其他面积：㎡）；x楼㎡（住宅面积：㎡，非机动车库等其他面积：㎡）。

2、费用按建筑面积元/㎡（包干）计算：㎡。

四、付款方式：

协议签订生效后3日内支付乙方前期开荒保洁工具购臵费用：￥10000元，大写：壹万元整，待甲方验收完成后支付余下：￥元，大写：陆万贰仟壹佰贰拾柒元整。

五、双方权利和义务：

1、甲方有权监督和管理乙方的开荒保洁工作，对开荒保洁工作的不足之处有权当面指正，并督促其整改。

2、开荒保洁工作结束后，甲方可委派代表进行现场验收。

3、甲方有义务提供开荒保洁工作应具备的条件：保证通电、通水，协助物业服务中心向施工单位收缴所有进户门钥匙等。

4、甲方负责清理完楼道内施工单位遗留的建筑垃圾。

5、乙方有义务配合甲方的监督和检查，并应甲方要求整改到位。

6、乙方严格按照安全操作规程执行，协议工作期内的一切安全责任均由乙方承担，与甲方无关。

7、本协议执行期间，若遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

8、本协议在履行中如发生争议，双方协商解决，若协商不成时，可提请项目所在地人民法院裁决。

9、本协议一式二份，由甲乙方双各持一份，具同等法律效力，本协议自甲乙双方盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：

日期：

工程开荒保洁合同文本 第3篇

甲方：（以下简称甲方）；地址：

乙方：（以下简称乙方）；地址：

经双方友好协商，甲方委托乙方对甲方所管理的大楼室内进行开荒清洁，相关事宜约定如下：

一、开荒清洁工程工地名称：

______国税大楼工地，该大厦座落于：______市______路______号；该大楼共计______层，建筑总面积______㎡；

二、开荒清洁工程范围：

1、室内地面的清洁、有内窗台的窗户玻璃清洁（两面）

2、各个安全楼道的清洁（踏步、转台、消防栓消防管）

3、各个卫生间的全面清洁

注：外墙面不清洁，窗户玻璃洗不到的不清洁，如需高空清洗应另计算费用；

二、承包方式：

包工包料；清洁单价：按建筑元/平方米计算；建筑面积共计：______㎡，总价为______元（人民币）；大写：______元整。

三、甲方的义务和权利

1、甲方免费提供本工程所需的水、电到现场。

2、甲方应免费提供给乙方存放工具库房；

3、在乙方进行施工时乙方提出要求甲方配合的事宜甲方必需配合，否则造成的损失及后果由甲方自行负责；

4、乙方应严格执行甲方的安全规定，否则甲方有权进行处罚；

四、乙方的义务权利：

1、乙方为本清洁工程直接施工方，负责现场管理，不得将本工程转包给其它单位进行。

2、乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水、用电，遵守甲方管理规定，服从甲方监督管理。

3、施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。

五、双方约定的付款方式为：

1、乙方进场进行开荒清洁施工第三天，甲方应按清洁工程总价的％预付工程款给乙方，以保证工程所用的材料、工人生活费等；

2、清洁工程完成7个楼层甲方应预付给乙方工程款总价的80％（包括前面的预付款在内）；余下款项在开荒清洁工程完工通过验收合格后，甲方在5个工作日内一次性付清款项给乙方。

3、付款方式为：

（1）乙方提供收据给甲方；

（2）现金支付；

4、如甲方在开荒清洁工程完工并验收合格超过15天未及时付给乙方清洁款项，甲方应支付给乙方3％的敕纳金；

六、本清洗工程工期：

自______年______月______日起至______年______月______日止______天工期，若遇甲方的原因及其他原因（包括自然因素）造成清洗工程误工或不能施工的，工期将顺延；

七、清洁后的第二次污染（装修改建、修补）乙方不负责再清洁；如有需要时，甲方应另行计费给乙方；

八、工程完工后，由甲、乙双方共同验收，若清洁工程完工乙方通知甲方验收，甲方两天后不验收视为清洁工程合格。

验收标准为：目视无明显污迹；

九、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。协商不成的，任何一方均可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（签章）乙方：（签章）

日期：

工程开荒保洁合同文本 第4篇

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

经双方友好协商，甲方委托乙方对甲方所管理的大楼室内进行开荒清洁，相关事宜约定如下：

一、工程概况

1、工地名称：

2、位置：

3、建筑面积：㎡。

二、工程内容

擦拭玻璃，清理灰尘，表面养护，清洗地面，厨厕除污消毒，装修痕迹清理等(不含墙面和棚顶)。

1、擦玻璃

使用玻璃刮，抹水器，无泡玻璃水，强力清洗剂，彻底清除污垢(包括窗框清理，保护膜的清理，窗户缝的吸尘，一些顽固的水泥点胶质去除)，药水中有防静电成分，经擦拭过的玻璃、窗框晶莹光亮，不沾灰。

2、全面清理灰尘

使用大功率真空吸尘器，将所有墙面、台面、暖气罩内、装饰吊顶、各种橱柜、纱窗、灯具等易附灰尘的材料，用品，家具表面擦拭。

3、洗地面

地砖表面使用洗地机进行处理，真空吸水机清理，使地面清洁更显光泽。

4、厕除污消毒

使用酸性清洗剂、消毒剂等专业药剂进行处理，使厕所内各种设备洁净光亮，更易护理。

5、装修痕迹的清理

针对装修后遗留的漆点、胶迹、涂料点、水泥块、铅笔痕迹使用清洁球、专业铲刀、除胶剂、稀释等专用药剂进行细微处理。

6、打蜡处理

对不耐磨损的地坪材料进行打蜡处，延长使用寿命，起到防划防静电的作用。

三、验收标准

1、玻璃的标准

目视无水痕、无手印、无污渍、光亮洁净。

2、卫生间的标准

墙体无色差、无明显污渍、无涂料点、无胶，洁具洁净光亮、不锈钢管件光亮洁，地面无死角、无遗漏、无异味。

2、门及框标准

无胶渍、无漆点、触摸光滑、有光泽，门沿上无尘土。

4、地面的标准

木地板无胶渍、洁净，瓷砖无尘土、无漆点、无水泥渍、有光，石材无污渍、无胶点、光泽度高。

四、工程方式及价格

包工包料，开荒面积预计㎡，共计人民币(元)。

最终工程结算按实际清洁面积结算，清洁项目按实际完成项目确定。

五、工程工期

分两次，第一次自20_年月日起至20_年月日止天工期，第二次20_年月日起至年月日止天.若遇甲方的原因及其他原因(包括自然因素)造成清洗工程误工或不能施工的，工期将顺延。

六、甲方的义务和权利

1、甲方免费提供本工程所需的水、电到现场。

2、甲方免费提供给乙方存放工具库房。

3、在乙方进行施工时乙方提出要求甲方配合的事宜甲方要配合,否则造成的损失及后果由甲方自行负责。

4、乙方应严格执行甲方的安全规定，否则甲方有权进行处。

七、乙方的义务权利

1、乙方为本清洁工程直接施工方，负责现场管理，不得将本工程转包给其它单位进行。

2、乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水、用电，遵守甲方管理规定，服从甲方监督管理。

3、施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。

八、付款方式

1、乙方进场进行开荒清洁施工第三天，甲方应按清洁工程总价的50%预付工程款给乙方，以保证工程所用的材料、工人生活费。

2、清洁工程完成80%，甲方应预付给乙方工程款总价的80%(包括前面的预付款在内);余下款项在开荒清洁工程完工通过验收合格后，甲方在5个工作日内一次性付清款项给乙方。

3、付款方式为：乙方提供发票给甲方，甲方以转账方式支付。

4、如甲方在开荒清洁工程完工并验收合格超过15天未及时付给乙方清洁款项，甲方应支付给乙方3%的滞纳金。

九、其它事项

1、清洁后的第二次污染(装修改建、修补)乙方不负责再清洁;如有需要时，甲方应另行计费给乙方。

2、工程完工后，由甲、乙双方共同验收，若清洁工程完工乙方通知甲方验收，甲方两天后不验收视为清洁工程合格。验收标准为：目视无明显污迹。

3、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。协商不成的，任何一方均可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：(签章)乙方：(签章)

年月日