设计委托书格式范文(优选31篇)

设计委托书格式范文 第1篇

委托单位（公章）：___________200___年_____月____日

浇圈梁、上楼板或大浇房顶时，甲方不支付乙方大小工人的劳务报酬、饭菜钱、烟酒等费用。必要的招待与其他人家盖房招待相同。

工程名称：__________________________

工程基本情况：______________________________________________________________________________________

总建筑面积：_________平方米结构：总长乘宽长宽_________（米）层数：__________

工程总造价：_____________________________

工程位置：__________________________________________________________________________________________

一、建筑专业：

乙方入学后，服从学校的统一管理，严格遵守校纪校规，按照学校规定，按时足额向学校交纳学费、书费、住宿费等费用，服从学校对教室、寝室等统一管理和调动。

1。总平面图

2。相邻建筑物关系

3。建筑物市内外自然高差

4。建筑物自然地面确定

第二十五条甲方在收到乙方解除委托代理协议通知后，应到乙方办理销户手续。在此期间，乙方不接受甲方的买入委托指令。

二、各层功能要求：____________________________________

三、各层层高及檐地高：________________________________

四、屋面形式：________________________________________

五、建筑物内外装修要求：

1。外墙面：____________2。内墙面：__________卫生间：_____________厨房：______

其他间：_____________

3。顶棚：________4。地面：____________

乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

5。门窗：________6。其他：____________

结构专业：一、工程地质勘察资料：

二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

本人工作繁忙，不能亲自办理的相关手续，特委托____________作为我的合法代理人，全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，并承担相应的法律责任。

三、建筑场地内是否有隐蔽物如：旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

四、场地其他情况：______________________

五、基础上部结构要求：

1。各层是否有特殊设备；设置位置，型号，荷载：_________________

【题干】根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的`建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。

2。各层是否有特殊荷载，位置及大小：___________________________

3。各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置及尺寸：_______________________

4。结构设计其他要求：_________________________________________________

给排水专业：

一、建筑物给水、排水，人口、出口方向：

二、是否要求供应热水及其他要求：

三、消防供水情况：

账名：—账号：—开户行：—以上情况属实，若由此引起纠纷，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

设计委托书格式范文 第2篇

【政府授权委托书样本】

委托人：

住所：

法定代表人(负责人)姓名： 职务：

移动电话： 固定电话： 传真：

受委托人：

姓名： 身份证号码：

工作单位： 职务：

移动电话： 固定电话： 传真：

委托人现委托上列受委托人在我方与

的 纠纷(争议)一案中，作为我方参加仲裁活动的代理人。委托人对受委托人授权范围为：

□一般授权(授权范围：代为约定仲裁庭组成方式、选定仲裁员，提出仲裁协议效力或管辖权异议、答辩，申请财产保全、证据保全，申请仲裁员回避，参加开庭前会见、证据交换，参加开庭、陈述事实、出示证据、质证、调查、辩论，申请鉴定，请求提前或延期开庭，签收除调解书外的各类仲裁文书，处理其他程序性事项)。

□特别授权(除一般授权范围外，还包括：代为提出、承认、变更、放弃仲裁请求或者反请求，撤回仲裁申请或者仲裁请求，参加调解、进行和解、签署和解协议或者调解协议，签收调解书)。

□特别约定

委托人：(签字盖章) 受委托人：(签字盖章)

年 月 日 年 月 日

注：1、委托人、受委托人可以在本格式文书上填写，也可以参照此格式另行起草。

设计委托书格式范文 第3篇

工程名称：XX县恒源lng与cng加气站项目

建设地点：XXXXXXXXXX燃气有限公司

设计单位：XXXXXX技发展有限公司

委托日期：20xx年X月6日

一、委托说明：

1、工程名称：XXXXlng与cng加气站项目

2、工程概况：在XXX县温陈乡建设lng与cng加气站各一座，项目占地约亩，现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。lng加气站为二级站；cng加气站日生产能力万立方米，cng加气机为3台，布置于场地东南三角形加气罩棚下。

办公楼为3层，1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间；2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间；3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。

二、委托内容：

1、初步设计方案；

2、设计图纸；

三、设计周期：5天

XXX燃气有限公司

20xx年X月6日

设计委托书格式范文 第4篇

福州____工程设计有限公司：

根据20__年110千伏项目前期工作计划表，拟计划建设___电厂～尼葛脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程、___电厂～___牵引变脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程及西洋牵引变间隔工程、西洋牵引变间隔工程，为了确保此项工作能按时完成，特委托贵公司进行工程的可行性研究、初步设计及施工图设计工作。

___电力勘察设计有限公司

二〇________年八月十日

设计委托书格式范文 第5篇

账名:_______________________账号:__________________开户行:_______________

以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

__________设计分所：

兹委托你单位进行__________项目的'勘察、设计工作。

工程地址：__________

工程规模：________

设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

特别提示：客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据，对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

本授权委托书声明：我_______(姓名)系______(总公司名称)的法定代表人，现授权委托________(分公司名称)的__________(姓名)为我公司签署_______工程投标文件的法定代表人的授权委托

拾、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。

特此委托!

委托单位：________有限公司

____年___月___日

设计委托书格式范文 第6篇

____________工程质量监督站：

兹委派______为项目负责人，代表我公司（单位）和我本人带领项目设计单位进驻江景湾住宅小区一期（春江堰一期）工程现场，并全权负责履行建设工程施工图设计工作。履行相应义务，主张相应权力，承担相应责任。按照建设工程设计规范要求，主持项目设计单位的工作。在授权范围和合同有效期内，对项目设计工作事宜所作的承诺、签字、谈话我均予以承认。委托期限从____年____月____日至____年____月____日（若有变更，以后续委托书为准）。特此委托！

附：被委托人个人资料：

被委托人：______

性别：__

年龄：__岁

职务：

项目负责人：

证书编号：______________

身份证号：________________

电话：______________

被委托人：（签字）

法定代表人：（签字）

授权单位：（公章）

地址：______________

邮编：____________

____年____月____日

设计委托书格式范文 第7篇

今委托武夷山建筑设计研究院有限公司进行我公司 项目的总图规划及单体工程施工图设计。

一、工程概况：

1、建设单位：

2、项目名称：㎡。 3、建设地点：。

二、总图规划：

1、规划建设用地为 ㎡。

2、本厂区建筑密度为 3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。 三、单体工程名称及结构类型： 1、单体类型及结构类型：

1）、1#厂房，采用结构； 2）、2#厂房，采用 结构； 3）、3#厂房，采用结构； 4）、宿舍楼，采用 结构。 2、单体平面以双方最终认可的.平面图为准。 四、设计条件：

1、提供的有关设计资料清单见附表1；

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8（表中打“√”者为设计首选内容）。 3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。 五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

设计委托书格式范文 第8篇

今委托 进行我公司 项目的相关设计，具体设计内容，如下：

一、工程概况：

1、建设单位：

2、项目名称：

3、建设地点：

备注：以上表格编制依据【总平面图】；【规划条件通知书】；【选址红线图】；【方案文本】； 各设计阶段的图纸应满足国家设计深度规定所需的`设计工作

1、 2、

单体平面以双方最终认可的平面图为准。 其中独栋别墅方案应按下述内容进行调整：

独立住宅 180、200、220、250、300 每个户型均考虑半地下室（可设置窗），且均为局部做地下室，满足一般使用功能即可；（可参考300 局部做地下车库 且应考虑不做车库改作他用也可满足使用功能）

独立住宅 250、300 两种户型内，考虑增加一个室内电梯间，考虑日后住户可以自己安装电梯，若不安装电梯，可以改作储藏室使用；且电梯间应升至地下车库

4、各专业二次深化设计（包含轻钢雨蓬、检修梯、装饰钢架、采光井、采光井排水、车库雨蓬、围墙、大门、车库出入口、大堂、前室、台阶、门楼、岗亭等） 五、设计条件：

五、附表 作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

委托单位：

委托人：

时间：

设计委托书格式范文 第9篇

一、委托事项：

甲方委托乙方为其公司进行__________________。

二、委托设计费用：

设计费用总共为：人民币______元，(大写：______元整)。

三、付款方式：

1、甲方需在合同签订时付设计费人民币______ 元，(大写：______元整)。

2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时，甲方需付设计费人民币______元，(大写： ______元整)。

四、乙方设计作品的时间、交付方式：

1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

如果委托人提供伪造的文件，或隐瞒事实，或在被委托人接受委托后，委托人私下与债务人联系或签署还款协议，由此影响被委托人查明案情或影响追偿效果，其责任由委托人承担;

2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。

五、知识产权约定：

本授权书宣告，在下面签字的XXX公司、总经理、XXX以法定代表人身份合法代表本单位(以下简称“投标人”)授权：XXX为XXX公司的合法代理人，授权代理人在XXXXXXX工程的招标中，以本单位的名义，并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的全部法律后果。

1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的'所有权、使用权和修改权。

乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。

六、双方的权利义务：

甲方权利：

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

第十六条 对业主和物业使用人违反业主公约的行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止、_______等措施。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。

甲方义务：

1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

乙方权利：

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

第三十六条 因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。

3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

乙方义务：

1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

七、违约责任：

1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

八、合同生效：

本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表签名：乙方代表签名：

日期：

设计委托书格式范文 第10篇

甲方：__________________________

乙方：__________________________

按照《_合同法》、《_建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

第一条;工程概况

1 工程地点：XX。

2 工程内容：总建筑面积 平方米。

3 承包范围;装饰装修人工费用;

4 开工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

第二条;合同价款

1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。

2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。

3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。

4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。

5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。

第三条;甲方责任

1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。

2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

第四条;乙方责任

1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第五条;物料供应

1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的`产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

第六条;安全责任

1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

第七条;质量验收

1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

第八条;工程变更

1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

第九条;工程保修

1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

第十条;违约责任

1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条;争议解决

1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书格式范文 第11篇

新疆天地源矿业工程技术有限公司：

为了加强矿山的安全生产管理，合理开发利用矿产资源，使矿山生产正规化、合法化，根据国家安监总局20xx年第18号令，按照建设项目“三同时”及相关法规要求，现委托贵公司对新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）进行初步设计，并编制安全专篇，委托要求与内容如下，请遵照执行。

一、设计原则

以20xx年xx月乌鲁木齐天地源矿山技术咨询有限公司所编制的.《新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿普查报告》的地质资料为依据及新疆天地源矿业工程技术有限公司编制的《阿图什市辉煌多孔砖厂矿产资源开发利用方案》为依据，本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。

二、设计规模及工作制度：

（1）设计规模：开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。

（2）矿山工作制度：工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。

三、设计范围：

1）采 矿

（1）矿产资源储量认定为（333）万m3，

（2）设计回采率为95％，可采出矿石总量为万m3。

（3）开拓方式与采矿方法的确定；生产工艺的选择；

（4）生产设备能力的核定及选型（不包括外部运输设备、设施）。

2）辅助系统

矿区总图运输；

3）投资和企业经济效益概算

四、外部建设条件：

（1）供水：矿区自建井，生产及生活用水均取自井水。

设计委托书格式范文 第12篇

对于办理“过户”登记业务，该号码过户前未结清的电信服务费用由担，过户后所产生的电信服务费用由承担。办理过户的号码若有使用银行代扣缴费，则授权被委托人代为取消该号码的银行代扣缴费。

账名:________

账号:________

开户行:________

以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

XXXXX设计分所：

兹委托你单位进行XXXXX项目的.勘察、设计工作。

工程地址：XXXXX

工程规模：XXXX

设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

特别提示：客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据，对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

本授权委托书声明：我(姓名)系(总公司名称)的法定代表人，现授权委托(分公司名称)的(姓名)为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。

特此委托!

委托单位：XXXX有限公司

设计委托书格式范文 第13篇

委托方(甲方)：__________________________

地址：____________________________________

邮码：____________________________________

电话：____________________________________

法定代表人：______________________________

职务：____________________________________

承包方(乙方)：__________________________

地址：____________________________________

邮码：____________________________________

电话：____________________________________

法定代表人：______________________________

职务：____________________________________

依照《_合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

第三条甲方责任

1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

第四条乙方责任

1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。

6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

第五条勘察设计费用

1.乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。

2.设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。

3.小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。

4.勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。

第六条违约责任

1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。

2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值_________元计算，增补设计费。

3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。

4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。

6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的_________%(经批准生效)。

8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过_________元。

9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%。

第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按_________项解决。

1.申请_________仲裁委员会仲裁。

2.向人民法院起诉。

第八条合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。

第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

第十条本合同一式_________份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份)，副本_________份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。

甲方(盖章)：____________乙方(盖章)：____________

甲方代表(签字)：________乙方代表(签字)：________

_________年_______月____日_________年_______月____日

设计委托书格式范文 第14篇

为了改善XXXXXX镇环境，有效控制那思镇污水对环境的污染，同时也是完善基础设施，增强城镇服务功能，提升城镇品位，改善镇区居民水环境质量的需要；经批准实施XXXXXXX污水处理厂工程。工程信息如下：

一、 工程概况：

1、 建设单位：XXXXXX开发投资有限公司

2、 项目名称：XXXXXX镇污水处理厂工程

3、 建设地点：XXXXXXX镇区排水沟下游一山林空地

二、 建设规模

委托单位（盖章）：XXXXXX开发投资有限公司

20xx年9月28日

设计委托书格式范文 第15篇

工程名称：拉萨洗涤厂施工图设计

委托人：青海青藏铁路劳动服务公司（以下简称“甲方”）

设计人：中铁二院西北勘察设计有限责任公司（以下简称“乙方”）

1、本设计委托书是根据辅业资产管理中心审批的规划设计提出的施工图设计要求，作为我公司委托设计单位进行施工图设计的主要依据。

2、本设计委托书是我公司对拉萨洗涤厂提出的成本控制和设计要求，设计单位进行施工图设计时，都必须遵照执行。设计委托书的部份内容，设计单位根据具体情况，同我公司进行沟通，可以作一定幅度的微调和必要的补充。

3、本设计委托书的未尽事宜，设计单位要遵照国家有关标准规范执行。

第一章设计要求

设计依据

本施工图设计委托书。

有关部门审批的规划方案设计。

国家有关法律、法规、标准、规范及省、市有关设计技术规定。

设计原则

满足安全经济

设计要满足安全性和耐久性，要符合国家规定的设计规范和各项

强制性标准，安全放在建筑设计的首要位置。在保证安全的前提下，满足经济合理，特别是燃油锅炉房要考虑电器、消防、燃油管路、日用油箱、储油箱等设备设施安全使用，进行优化设计，降低建造成本。

考虑设备安装使用

不能因为施工图存在设计缺陷，影响到设备的安装和今后的维护使用。要充分考虑设计细节，诸如设备安装位置、室内外管线的隐藏、洗脱机的安放、洗脱机位置等，提高建筑品质。

满足设计深度

施工图设计要表达清楚，特别是影响建筑外部造型的处理，要深入细化，要有节点详图，满足直观性要求，以方便预结算人员、现场管理人员和施工人员的理解，不能因为设计图表达不清晰明了而让人产生误解，避免无法将设计理念落实到施工的现象。在图纸中不允许出现“甲方二次细化设计”等内容。不可避免需要进行二次设计的部分，设计方需征得甲方同意后方可实施。

符合环保节能

合理处理生产污水、垃圾排放，将环保、节能理念融于设计中去，在考虑经济可能性的条件下，应用新材料和新技术。

成本分析控制

项目成本控制：

项目的成本应按各分项工程进行控制，控制内容包括：土建结构、墙体、防水、门窗、公共部位装修、电气、给排水和暖通等子项。

设计单位应对各分项进行拆分，对结构体系选型、机电设备系统设计、材料选择、设备选型、管材选择要进行优化设计和成本比对，严格按规划的项目预算进行控制施工图的土建和安装的造价。在本委托书中应明确土建和安装的总造价元/㎡，应细分为土建和装修（元/㎡）、电气（元/㎡）、给排水（元/㎡）和暖通（元/㎡）等造价控制。

项目投资分析控制：

项目投资分析控制表

总图设计

总平面设计

建筑物之间的距离应满足防火间距、日照间距、各工程管道占地宽度等的设计要求。设备入口要考虑无障碍设计。

锅炉房设计要按照国家颁布的燃油锅炉房设计规范和实地勘察结果结合，来最大满足我公司使用需要。

各管线检查口尽量设于绿化中。

标高设计

室内外标高不得有误，要注意其与周围道路及环境的关系。总图标高与单体设计标高必须协调。

道路标高坡向与雨水口位置相符，道路面层标高设计应向坡向雨水排水口方向，坡度宜控制在～1%。

道路设计

根据情况洗涤厂内的建筑物周围要设消防车道，满足消防规范。

场内的道路应考虑装卸车辆能够调头进出。场内机动车道上的排水沟盖板要选用水泥盖板。

附属日用油箱间设计

日用油箱间应尽量设在远离劳务工宿舍区。

日用油箱间设在下风向和较隐蔽处，与住宅保持一定距离，外部与道路相连，方便加油车停车加油。

日用油箱间需安装防火、防爆、防盗三防门，屋顶需安装防火、防爆屋顶排风机和侧壁风机，并和消防联控系统相连。

日用油箱间由于有燃烧爆炸的危险以及油蒸气对人员健康的影响，故应单独设于锅炉间一侧，且应设置防火墙与其它房间分开。

日用油箱间日用油箱的最低油位应高于燃烧机的吸入口～。保证燃烧机的油泵有足够的灌注头。

燃油锅炉房设计

锅炉房室内部分由生产间（锅炉间、油泵间、油箱间、水处理间）和生产辅助间（操作间、值班室）还有日常应用间（卫生间、洗浴间）等组成，室外构筑物包括：烟囱、地下储油池。各室内房间及室外构筑物应合理布局，保证工艺流程和工艺管线顺畅紧凑，安装检修方便。

锅炉间地面应铺设抗静电、防滑瓷砖，根据燃油锅炉的外形尺寸打离地面不少于30CM的混凝土安装基座。

设计委托书格式范文 第16篇

更多委托书范文尽在xiexiebang委托书频道!

委托书的格式

委托书，是指委托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。

【委托书格式】

一、标题写明：委托书

二、委托书内容包括：

（1）委托人的姓名或委托单位名称及其相关情况。

（2）被委托人的姓名或委托单位名称及其相关情况。

（3）具体委托事项、委托范围：

委托人委托上列受委托人在委托人与ｘｘ（单位、个人）的ｘｘ业务中，作为委托人的合法代理人，全权代表ｘｘｘ办理相关事项，并对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，并承担相应的法律责任。

（4）上述各项内容，需书写（复印）在同一页纸内。

（5）如《委托书》由二张纸及其以上构成的，属无效委托，不予认可。

三、委托书最后应有委托人、被委托人签字落款及日期。

设计委托书格式范文 第17篇

甲方：xxx

乙方：xxx

甲方自愿委托乙方为其设计电气安装工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图，明确设备容量等；作为乙方设计的依据。

2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的'电气安装工程设计细则说明。

3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

4、协议变更终止

（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处

5、付费方式

（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。

6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

甲方（盖章）：xxx

乙方（盖章）：xxx

代表（签字）：xxx

代表（签字）：xxx

20xx年xx月xx日

20xx年xx月xx日

设计委托书格式范文 第18篇

一、设计概况

1、地势：北高南低，高差米左右。

2、主导风向：西西北WWN。

3、气？温：常年平均气温℃，最高气温39℃，最低气温—℃。

4、冻土深度：70cm

5、历年最大风速：米/秒。

6、历年平均日照：2800小时。

二、水暖电的供应情况

1、水源从矿一中输水管道对接，24小时全天供水。

2、电源由集团公司大院配电室引入。

3、热源由城市供热管道直供。

4、煤气由集团公司后院煤气调压站直供。

三、建筑面积与建筑用途

该宗地面积平方米，总建筑面积平方米，总平面布置为南北两栋楼，设置阁楼，南向布置一栋，层数6层，北向布置一栋，层数11层，划分为住宅，地下车库，底商。其中：

住宅：平方米，层高=层高>米，总户数84户，占总建筑面积的77%。两室两厅一卫，建筑面积80—100平方米，占总户数的.15%；三室两厅一卫，建筑面积110—130平方米，占总户数的25%；三室两厅两卫，建筑面积130—160平方米，占总户数的50%；四室两厅两卫，建筑面积180平方米以上，占总户数10%。使用系数—。

底商：平方米，在南楼中地上1—2层设置，一层层高=层高>大于米，二层层高=层高>米，占总建筑面积的16%。

地下车库：平方米，层高米，车位个数大于30个，总户数与车位的比例大于。地下车库入口设置在

设计委托书格式范文 第19篇

委托方：新世界(沈阳)房地产开发有限公司(以下简称甲方)

受托方：沈阳市市政工程设计研究院(以下简称乙方)

项目地点：沈阳王家庄

项目名称：沈阳新世界花园

一、设计内容：

1.沈阳新世界花园一期外道路施工图设计。具体位置见附图。

二.设计基础：

1.国家和沈阳市的相关设计规范和规定。

2.沈阳市王家庄地区控制性详细规划竖向修编图(982-199-38)(修编)。

3.沈阳市王家庄地区控制性详细规划道路系统规划图。

4.王家庄堤防护坡工程设计。

三.设计要求：

1.设计应符合国家相关规范和规定。

2.根据“设计基础”中的文件要求和功能齐全、技术先进、施工安全、经济适用的原则。

设计委托书格式范文 第20篇

为了体现“关爱生命，安全出行”的精神，保障乘车学生的人身安全和车主的利益，由学校监管。

对车主和乘车学生的行为规范以及双方的权利和义务做如下规定：

1、应确保车辆及时参加年检，保证车辆的刹车、灯光齐全有效，每天必须对车辆进行检查，不得带病上路。

2、车辆行驶途中应随时注意观察学生的动向，如有违规应该及时制止。

3、每天必须准时接送学生。

4、驾驶员不准饮酒，超速等违章驾驶，严格操作规程。

5、突遇恶劣天气，不具备发车条件不得发车，家长应给予充分的理解和支持。

对乘车学生做以下规定：

1、每天准时到候车地点，如因病和其他原因不到校应及时通知车主，候车时要站在安全线以外，幼儿必须要求家长亲自到车站接送，学生上车要依次排队，车未停稳不得靠近车辆。

2、服从驾驶员安排，不得将头、手等部位伸出车外，不得在车内大声喧哗、疯打闹等影响驾驶员安全行驶。

3、学生作业未完成或者其他原因被老师留校的，放学后超过1小时，由家长自己到学校接孩子回家，出现其他意外与车主无关。

4、学校要加强对乘车学生的教育，班主任要按时放学，保证按时发车。

5、学生下车后，一切安全事故车主概不负责。车内安全由车主负责，与车队无关。

6、学生办卡后，车队中途不退卡。

总之，为了学生的安全和圆满完成今年的接送学生任务，希望双方仔细阅读每条规定，共同遵守，如有不足，共同解决，此协议一式两份，家长和车主各一份。

本协议从双方签字之日起生效，有效期到本学期结束。

家长签字：

车主签字：

20xx年 月 日

设计委托书格式范文 第21篇

工程名称：茌平县恒源LNG与CNG加气站项目

建设地点：山东省茌平县温陈乡新省道804与原省道804交会处

建设单位：山东协合燃气有限公司

设计单位：新兴重工（天津）科技发展有限公司

委托日期：20______年8月6日

一、委托说明：

1、工程名称：茌平县恒源LNG与CNG加气站项目

2、工程概况：在茌平县温陈乡建设LNG与CNG加气站各一座，项目占地约亩，现有400KVA箱式变压器1座,位于场地西北角。 LNG加气站为二级站；CNG加气站日生产能力万立方米，CNG加气机为3台，布置于场地东南三角形加气罩棚下。

办公楼为3层，1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间；2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间；3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。

二、委托内容：

1、初步设计方案；

2、设计图纸；

三、设计周期：5天

______限公司

20______年8月6日

设计委托书格式范文 第22篇

本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表签名：乙方代表签名：

日期：

对于办理“过户”登记业务，该号码过户前未结清的电信服务费用由担，过户后所产生的电信服务费用由承担。办理过户的号码若有使用银行代扣缴费，则授权被委托人代为取消该号码的银行代扣缴费。

账名:________

账号:________

开户行:________

以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

XXXXX设计分所：

兹委托你单位进行XXXXX项目的勘察、设计工作。

工程地址：XXXXX

工程规模：XXXX

设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

特别提示：客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据，对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

本授权委托书声明：我(姓名)系(总公司名称)的法定代表人，现授权委托(分公司名称)的(姓名)为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。

特此委托!

委托单位：XXXX有限公司

委托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。而委托人不得以任何理由反悔委托事项。被委托人如果做出违背国家法律的任何权益，委托人有权终止委托协议，在委托人的委托书上的合法权益内，被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担，被委托人不承担任何法律责任。下面是委托书格式要求及范文，欢迎借鉴!

【格式要求】

凡本人无法亲自办理相关手续，委托他人代为办理事项的，需制作《委托书》。其格式要求如下：

1、本人亲笔书写或打印委托书，标题：“委托书”;

2、委托书内容包括：

(1)委托人姓名、姓别、*号码、*复印件;

(2)被委托人姓名、姓别、*号码、*复印件;

(3)具体委托事项、委托授权范围;

(4)上述各项内容，需书写(复印)在同一页纸内;

(5)如《委托书》由二张纸及其以上构成的，属无效委托，不予认可;

3、委托书最后应有委托人、被委托人各自亲笔签名落款(不能打印签名，必须手写);

4、被委托人凭《委托书》及被委托人*件办理相关手续;

6、相关部门凭《委托书》办理手续，并将留存该《委托书》存档。

委托人:姓名：_______*别:_______*编号:______________

受托人:姓名：_______*别:_______*编号:____________

甲方（以下简称为委托人）：______________

乙方（以下简称为受托人）：______________

经甲乙双方本着公平、平等、互利的原则下，双方达成委托销售房产的委托：

设计委托书格式范文 第23篇

一、采暖、通风、空调

1、小区采暖系统拟分4套系统，标准层住宅部分分高、中、低区，采用地热采暖系统，供水温度为60℃，回水温度为50℃；商服及地下室采暖拟采用散热器采暖系统，供水温度为80℃，回水温度为60℃。

2、每栋楼及各系统拟设进户装置及热计量装置，进户装置考虑旁通管设置及泄水阀、排气阀设置。每户住宅、每套商服采暖均设一套分户热计量装置，住宅部分热计量装置设置管径中，每套商服热计量装置设置套内，便于操作及检修位置。热表前考虑加设过滤器。

3、采暖系统主干管、主立管拟采用焊接钢管。住宅部分管井内拟设总支管，总支管与主立管连接处设阀门，阀门后设总支管，各分户支管连接总支管，由各分户支管接入户内分水器。住宅部分总支管及入户支管至分水器段管拟采用热水PPR管，注明级别。需提供管井大样图。地热盘管拟采用PERT管。标准层住宅与厨房连接的阳台不加地热采暖，与客厅相连的`阳台采用地热采暖。

4、地下停车场部分建议采暖，采用散热器采暖。地下室出入口设置热风幕。停车场温度保持5℃以上。在符合消防、人防要求的前提下，干线管优先考虑设在地下室。

5、每栋楼及各系统进户处标明负荷、流量、扬程。

6、设备用房采暖温度按设计规定，采用光排管式散热器。一般房间16℃。风机房采暖设建议采用电采暖。

7、地下停车场按消防要求设置机械排烟系统，并考虑与卫生、人防排气、通风系统结合。如地下室层高较低，可否考虑平时车库通风采用斜流风机进风排风，配合射流诱导风机引导气流，进、排风机选用双速风机。

8、柴油发电机房按要求设置排烟、送风系统。

10、换热站设计

换热站设计另行委托设计，设计院配合。

11、系统图中管道应标有标高、管径。

12、地下室、标准层各层加压送风口、排烟口与结构对图，严禁设在短肢、暗柱，结构提前处理。在结构图中预留口洞。

13、地下室、转换层的采暖管道应与结构对图，严禁穿越严禁设在短肢、暗柱。

二、给水、排水、消防

设计委托书格式范文 第24篇

新疆四方建筑设计院有限公司：

新和县S211线岔口―火车站―新和县轻工业园区公路，本路段全长15Km，根据公路基本建设程序，为尽早完成工程前期工作，现将该路勘察设计任务委托你院承担，按一阶段施工图设计，并具要求如下：

一、公路测设等级及设计依据

1、公路等级：按平原微丘区三级公路设计；

2、设计行车速度为40Km/h；

3、路基宽度，路面宽度8m，两侧安装路牙石；

4、桥涵设计荷载标准：公路―Ⅱ级标准；

5、路面计算轴载：BZZ―100；

6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽；

二、其它指标：

平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标有关技术标准和技术规定执行。因投资有限，在保证工程安全的前提下，尽可能多的做设计比选，以降低工程造价。尽量利用老路基，技术指标不能满足时做局部改善和处理。认真做好地质和筑路材料调查，尽可能就地取材。因考虑是农村公路，界桩不做，其它的公里桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的标志、标线。

需要注意一下几点：

设计委托书格式范文 第25篇

甲方: (以下简称甲方)

乙方:装饰工程有限公司(以下简称乙方)

甲方委托乙方对工程项目（以下简称该工程）需要进行室内装饰设计，甲方应向乙方交纳设计定金____元

( ①100 M2以下的设计定金为1000元整；②100~150 M2设计定金为1500元整：③150 M2以上的设计定金为2000元。）

1、乙方在接到甲方的设计定金后，乙方将在双方约定的时间内到甲方现房丈量尺寸，并在丈量后___日内向甲方提供设计方案（平面、立面等设计图纸及预算方案）。

2、甲、乙双方签定本协议后，乙方将按甲方的'装修图及修改意见，进行设计，直至甲方确认为止。甲方认可乙方设计方案及预算方案后，在签定施工合同后，设计定金退还甲方。

3、如甲方只需要乙方的设计方案而不需要乙方施工，甲方按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设计方案；（设计费：60/M2）。如单纯设计需要我方设计师现场交底则在上述收费中加收30%作为设计师现场交底费用。

4、本委托书一式二份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方：（签章）乙方：（签章）

____年____月____日____年____月____日

设计委托书格式范文 第26篇

一、项目简介：

1、项目规模：该项目为年产1000万吨的大型煤矿，设计服务年限为120年，地面上配套有与煤矿相同生产能力的选煤厂，煤炭运输采用铁路运输，项目划分了主要生产、辅助生产、行政办公生活三个功能区，工业场地呈正南方向布置大约成正方形南高北低，南北方向长530米，占地面积为，煤矿主入口大门位于厂区正南方向，入口处进场道路路面宽米。

2、项目位置：小纪汗煤矿厂区位于陕西榆林市榆阳区小纪汗乡境内，地处黄土高原毛乌苏沙漠边缘，距榆林市区30公里，交通比较便利。

3、区域环境：该项目区属典型的半干旱、半沙漠高原大陆性气候，四季分明，基本特征为春季干旱多风并伴有沙尘暴，夏季炎热，秋季凉爽多雨、冬季寒冷干燥，多气候干燥，昼夜温差大，冰冻期长，每年份10月降雪，次年3月解冻，无霜期约150—180天，最大冻土厚度为米，年平均气温±8℃，最高气温℃（7月），最低气温℃（12月），日温差达15-20℃，最大风速,最大风力8级以上，年均降水量279-541mm，较集中于7-9月份，约占全年的30%，年平均蒸发量1720-20xxmm土壤贫瘠，该区域内植被比较稀疏。

二、设计依据

1、小纪汗煤矿工业厂区总平面布置图。

2、小纪汗煤矿厂区鸟瞰效果图。

3、公寓、办公楼、食堂及联建单体建筑物效果图。

4、本设计委托书。

三、设计主导思想：

本工业场地设计以简洁、大方；美化环境；体现绿化与厂区建筑相互融合，相辅相成的原则。使环境成为公司文化的延续，整个厂区要充分发挥绿地效益，绿化率不小于30%，满足厂区员工的不同要求创造一个幽雅的环境，美化环境、陶冶情操，坚持“以人为本”，充分要体现现代结合古代的生态环保型设计风格。植物配置要以可净化厂区污染气体及风尘的乡土树种为主，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感；色彩丰富，主要以常绿树种作为“背景”，四季不同花色的花灌木进行搭配，广泛进行垂直绿化以及各种灌木和草本类花卉加以点缀，使厂区达到四季常绿，三季有花。厂区道路以总平面图中主干道为主其它辅助道路、小径要力求通顺、流畅、方便、实用。并适当安置园林小品,小品设计要力求在造型、颜色、做法上有新意，周围的绿地不仅可以对小品起到延伸和衬托，又独立成景。绿化景观设计要围绕我厂区文化的内涵，营造出“五境”即“品味高雅的文化环境，严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境做到“移步异景”，充分体现出榆横煤电有限公司的景观特性。

四、具体规划设计要求

通过主导思想，把本厂区设计成为一个真正的花园园林式厂区，按照整个厂区的布局与不同功能的划分分为几个区段，每个区段体现不同的景观风格，以办公楼、公寓楼为中心景观，其它区段根据中心景观进行配景。

1、办公楼前广场作为整个矿区中心景观，广场占地近13000平方米，位于厂区主入口至办公楼之间，这里与进场道路相互连接、相互透视，也是本厂区职工上下班的密集地和外来客人入矿的第一印象场所，设计要意在表现企业发展的特色文化，企业的精神，及表达一定的地域文化，展示我矿对外的.一个形象。广场内要设计灯光喷泉，以华电煤电一体化为形象的中心主题雕塑体现煤电一体化的前景，供人休闲娱乐的场所，树木配置以常绿为主。

2、厂区主大门的设计要以办公楼及前广场为背景，风格以现代建筑为主，人车分流，与前广场、进场道路成呼应关系，形成一个整体，并且要厚重、大气，具有强烈的视觉冲击力，体现煤电一体化的内涵。大门周边与进场道路合成一个小型广场，提供人流和车辆足够的集散空间。

3、生活区为我矿区工人休闲、娱乐场所，公寓楼前区要设计雕塑，意在表现企业的精神面貌，反映当代煤矿工人的风采，具有时代特征。公寓楼间配有各式各样的健身器材、羽毛球场地，具有现代装饰风格的花架走廊及凉亭，水系相互环绕。

4、污水处理厂与办公楼前广场间设计一座灯光塑胶体育场。

5、产品仓与办公楼前广场间设计不规则型人工湖与污水处理厂连接，湖边仿古连水走廊凉亭，卵石小径，岸与岸拱形小桥，与中心广场喷泉、公寓楼水系形成循环水系，可处处时时都能听到潺潺的小溪流水声音，西南山头设计一座意在提升企业形象或展现企业精神面貌的现代雕塑，站在山头可一眼观赏到前广场全部景色。

6、根据厂区不同功能的划分以道路为界，树种区分各功能区，每到一处可观赏到不同的树木景色。

7、围墙内侧栽植以防风、防沙的高干乔木并栽有伏墙植物。

8、前广场与生活休息区域道路、广场以花岗岩、广场砖、马路砖等进行铺贴。

9、前广场与生活休息区设计要有背景音乐。

10、以景观为背景统一布置厂区灯光（含路灯、庭院灯、围墙等）

11、植物配置需大树在上，中树居中承上启下，小树小灌木地被衬垫。

12、煤矿进场路与榆乌路接口处设计立体式大型钢架结构艺术造型，设计方案要规模宏大，与周围环境相协调，动静结合，可展示企业文化形象，采用新材料和新灯光设备，兼顾白天和夜间的视觉效果。

13、进场路K5+600至K6+000两侧20米范围利用场地现状，结合地方文化特色，以各种树木为主通过点、线、面的处理手法，创造四时美景，营造热烈欢饮的迎宾气氛。

五、成果要求：

1、设计综合说明书，每一区段的设计意境。

2、景观设计总平面定位图

3、景观分析图、透视图、意向图

4、彩色效果图及大门效果图

5、绿化分析及系统图

6、水体分析图

7、投资估算及经济指标分析

委托单位：

年 月 日

设计委托书格式范文 第27篇

甲方权利：

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

第十六条 对业主和物业使用人违反业主公约的行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止、_______等措施。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。

甲方义务：

1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

乙方权利：

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

第三十六条 因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。

3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

乙方义务：

1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

设计委托书格式范文 第28篇

委托方：xxx

设计方：xxx

根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案，湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。

项目地址：位于xxxx地下建筑设计。地块状况：已提供相关地质结构，管线结构，人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到25003000平方米。

其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。

委托方：xxx

xx-xx-xx

设计委托书格式范文 第29篇

工程名称：_______

地点：_______

签订日期：_______

发包人：_______

设计人：_______

根据《_合同法》、《_建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件以及幕墙、门窗行业的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1、项目名称：

2、项目地点：

3、设计范围：外立面石材幕墙工程。

4、设计要求：各阶段的设计应符合国家和行业的相关规范、标准。

第二条发包人应向设计人提交的有关资料、文件。

第三条工程时间：_____年_____月_____日

第四条本工程设计收费标准

1、设计费单价30元/m2。

2、设计工程量3400平方米。

3、本合同暂定总价壹拾万贰仟元整(￥元)。

4、本合同设计单价包干(包干单价包括：设计图纸所需的材料费、人工费、利润、税金及其他费用等)，工程量按实计算。单价不包括审图费用，图纸审核费用由发包人负责。

5、施工图晒图超过8份时，发包人应按实支付超出部分的晒图费用。

6、效果图费用另行结算。

第五条设计费支付方式幕墙施工招标结束后，在定标之日起15个工作日内发包人一次性付清。

如发包人交付设计文件、确认时间和设计费超过规定期限，设计人交付设计文件时间顺延。

此图纸在未来施工中标单位确定后，对设计人未中标的部分，则设计人免费参加设计交底、竣工验收等其他现场服务共3人次，超过部分，差旅费、服务费(1000元/天.人)等其他所有费用由发包人承担。

第六条双方责任

发包人责任

发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，若设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;若设计人已开始进行工作，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;工作量超过一半时，按该阶段设计费的`全部支付。

发包人必须按合同规定支付定金，设计人收到定金的时间作为设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。

发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供住宿和办公场地的便利条件及必要的劳动保护装备。

设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

设计人责任

设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第三条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现、、、规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

结构设计合理使用年限为二十五年。

负责该合同项目的设计联络工作。

设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。

设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查工作，并根据审查结论负责不超出本合同有关条款的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，并按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

在上述工作完成后，合同履行完毕。

第七条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第八条争议

本建设工程设计合同执行过程中如双方发生争执，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向设计人住所地人民法院起诉。

第九条合同生效及其他

由于不可抗力或其他因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，双方各执贰份。

本合同生效后，双方认为必要时,按规定应到项目所在地县级以上建设行政主管部门规定的审查部门备案,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

双方的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：_______

法定代表人：_______

委托代理人：_______

开户行：_______

账号：_______

电话：_______

传真：_______

日期：_______

设计人名称：_______

法定代表人：_______

委托代理人：_______

开户行：_______

账号：_______

电话：_______

传真：_______

日期：_______

设计委托书格式范文 第30篇

查新委托书范本及说明

委托人

委托单位

通讯地址

手机号码

中文:

英文:

（主题词、关键词、同义词、化学名称、分子式、专利分类号等）

检索年限

15年 ____ 20年 ____ >20年 ____

查新检索

立项、鉴定、成果报奖、其它

委托要求

国内______ 国外______

提供查新的主要技术

背景材料

（如开题报告、项目总结报告、成果申报表、专利说明书、产品样本等）

委托单位（盖章）

委 托 人（签字）

年 月 日

查新委托书填写须知

设计委托书格式范文 第31篇

委托人：__________

受托人：__________

一、设计内容：

本次设计内容为生物安全实验室工程，建筑面积约为250m2，包括一间ABSL实验室以及两间BSL实验室，根据规范要求设置配套房间，具体布局见工艺平面图。

根据建设方提供的工艺平面图，委托设计方作净化空调、电气及自控方面的设计。

二、空调专业：

(一)室外主要气象参数：

夏季空调日平均温度℃

夏季空调计算干球温度℃

夏季空调计算湿球温度℃

冬季空调计算干球温度-14℃

冬季采暖计算干球温度-11℃

最热月月平均计算相对湿度83%

冬季空调计算相对湿度58%

夏季平均风速

冬季平均风速

夏季大气压力

冬季大气压力

(二)室内设计参数：

1 、ABSL-3实验室：温度18-25℃，相对湿度：30%-60%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-40Pa。

2、 BSL-3实验室：温度18-25℃，相对湿度：30%-60%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-30Pa。

3、主实验室的缓冲室：温度18-27℃，相对湿度：30%-70%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。

4、准备间：温度18-27℃，相对湿度：30%-70%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。

5 、半污染区对清洁区的缓冲：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。

6 、二更：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。

7、一更：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与非洁净区保持一定正压。

(三)冷热源形式：

1、冬季热源为采暖热水，供回水温度：。

2、夏季冷源和过渡季节冷热源由放置于室外的风冷冷热水机组提供。

3、建设方不提供蒸汽源，冬季加湿采用电极加湿。

(四)方案说明：

1、系统划分：整个实验室共用的一个全新风系统，送风系统经过粗、中、高三级空气过滤。排风必须经过高效过滤器过滤后排放，排风机组一用一备。主实验室设置气密阀以便消毒。

2、室内气流组织：实验室内个区域之间的气流方向应保证由清洁区流向污染区，由半污染区流向污染区。实验室内各种设备的位置应有利于气流由“清洁”空间向“污染”空间流动，即将生物安全柜、隔离器、离心机等设备放置于排风夹墙一侧，最大限度减少室内回流与涡流。各净化空调系统采用高效过滤器均布顶送，排风采取下侧排风的气流组织方式，高效排风口应设在室内被污染风险最高的区域。