天然气入户工程安装合同(通用7篇)
天然气入户工程安装合同 第1篇
_________ (以下简称甲方)
_________ (以下简称乙方)
根据《_合同法》有关规定,为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任,结合本工程的具体情况,经双方协商签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:天然气中压PE管道工程。
二、工程地点:四川省泸州市。
三、工程内容及范围:
1、中压管道18613米及其附属阀门安装、定向钻穿越、管沟开挖与回填、道路拆除与恢复、敷设警示带与示踪线、埋设标志桩、吹扫、全线与分段压力试验、勇气置换等内容。(详见招标文件工程量清单)
2、户内燃气管道及设施安装。
3、户外燃气干、支管及设施安装。
第二条工程实施方式
工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。
第三条工程收费标准及付款方式
天然气入户工程安装合同 第2篇
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本天然气工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_____________________________ 工程地点:________________ 施工图号:__________________ 工程内容:______________________________________________
二、 工程承包范围
施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。
标段桩号:中压:______________________ 低压:__________________
三、 合同工期
开工日期:_______________竣工日期:__________________ 合同工期总天数:_______天
四、 质量标准
按照《城镇燃气设计规范》GB50028—2006、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011、《工业金属管道施工及验收规范》,现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准,工程质量达到合格。
五、 承包方式
包工包料(主材与设备由发发包提供)
六、 合同价款
1、金额(大写):______________________________元(人民币)
2、合同调整价款:施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。
3、工程款支付:工程竣工验收合格后,工程结算审结半年内,分期付清。
4、计价依据:2011年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》,2011《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》,招标工程按照招标文件的.约定执行。
七、材料设备供应
施工图中的主材及设备由发包人提供,主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。
八、工程质量保修
承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。
1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算,保修期两年。
2、保修范围:施工图及设计变更所设计的内容和项目。
3、承包人在保修期内接到抢修通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费由发包人承担。
4、工程质量保修金为施工合同价款的5%,金额________元。
5、发包人在质量保修期满经验收合格后,将剩余的保修金返还承包人。
九、发包人的权利和义务
1、发包人向工地派驻现场管理人员,负责工程的管理、验收及对外的协调。
2、开工前向承包人提供施工图纸四套。
3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。
4、负责办理开工前的有关审批手续,协助承包人解决施工现场的用水用电。
5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。
6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。
7、组织图纸会审。
8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况,发包人应及时通知设计单位到现场协商处理,并由设计单位出具书面处理意见。
十、承包人的权利与义务
1、承包人向工地派驻项目负责人,负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。
2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。
3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。
4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案,经发包人批准后实施。
5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告,经发包人批准后实施。
6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。
7、承担施工现场的安全和保卫工作,严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任,消除隐患,杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担相应的赔偿责任。
8、工程不得转包。非经发包人同意,承包人不得将所承包的工程的任何部分分包,一经发现,发包人有权单方面终止本合同,并要求承包人赔偿相应损失。
9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。
10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收,工程竣工验收合格后7日内,将竣工材料及结算材料报发包人审核。
11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十一、违约责任
1、发包人违反本合同约定,赔偿其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。
2、承包人违反本合同约定,延误工期的,工期每延误一天,发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的,承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。
3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人,每延误一天,发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。
十二、安全责任
承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故,导致施工人员或第三者伤亡,由承包人承担全部责任,并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险,支付保险费用。
十三、争议
1、约定请建设行政主管部门调解。
2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。
十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF-20xx-0201示范文本中的通用条款执行。
十五、本合同双方签字盖章后生效,在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。
十六、本合同一式陆分,发包人肆份,承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后,擅自涂改无效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
天然气入户工程安装合同 第3篇
合同签订地点:
合同编号:
甲方: 乙方: 依照《_合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规定,经甲、乙双方平等协商,就天然气安装工程的相关事宜,达成以下一致意见,特签订本协议,供双方共同遵守:
一、工程范围及内容
1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。
2、工程内容:从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。(含材料设备及油漆防腐工程)。
3、工程地点:
二、工程工期
本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知
乙方,初定于 年 月 日进场安装,并于 年月 日安装完毕,具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢,工期则顺延。
三、工程费用及付款方式
1、工程计费办法:本工程根据现场工程量,按照现行计价费用规定,经甲乙双方核定,本次入户初装费共计 元(大写:)
2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程
款的百分之 即: 元(大写:),余欠百分之 ,在通气时一次性付清。乙方收款后,开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款,乙方有权停止供气。
四、工程质量要求:
1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收,确保工程质量。
2、甲方负责协调小区内管道障碍物。
3、工程必须在验收合格后才能使用,未经验收甲方擅自提前使用,由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。
4、安装后,非人为因素出现的质量问题,流量计三个月之内包换,管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施,产权归甲方,需维修、变迁、改动等,乙方按现行安装工程定额计收安装工程费,安装工程费由甲方承担,调压柜的安全管理责任同时归属甲方。
五、安全施工及双方的责任和义务:
1、甲方的责任和义务
(1)工程施工期间,甲方单位的人员、财产安全及防火、防盗等安全防范事项由甲方自行负责;
(2)认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;
(3)开工前搞好“三通一平”,清理水、电、路故障;
(4)无偿提供工程必须用的水、电及临时设施;
(5)无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋;
(6)制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作;
(7)工程中途甲方要求停止施工、缓建或变更设计而造成停工、窝工、返工等损失由甲方承担;
(8)甲方应使用国家质检合格的燃器具,特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装,必须请有设计、安装资质的单位安装;甲方不得擅自变更管线,否则,由此产生的安全事故由甲方自负。
(二)乙方的责任和义务
(1)严格按照安全操作规程施工;
(2)向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项;
(3)对本单位的人员及财产安全负责;
(4)搞好施工现场的管理,做好施工期间的各项安全防范事故工作;
天然气入户工程安装合同 第4篇
合同编号:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《_民法典》、《_建筑法》及有关法律规定、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经充分协商,就乙方承包天然气工程达成以下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程承包范围及内容:
四、承包方式及材料供应:
本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购,各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告,并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决,费用由乙方承担。
五、工期:
本工程计划开工时间: 年 月 日
计划完工时间: 年 月 日
工期 天。(施工期间如遇天气或人力不可抗因素影响,工期顺延。)
六、工程验收标准及质量等级
验收标准:应当符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-20__)、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63-20__)、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ94-20__)等行业规范、标准要求及本工程的施工图纸、施工合同等双方约定。
质量等级:合格
七、工程造价
依据设计图纸进行工程预算。编制依据:按照20__年《陕西省安装工程价目表》、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及配套费率表进行工程造价预(决)算,工程造价经甲方审核认可签字后方能生效。
八、付款方式:
合同签订后,甲方按照预算价预付70%工程款;乙方工程竣工且验收合格后,甲方按决算价款扣除预付款70%工程款和5%的质量保证金(质保金不计息),剩余工程款一次性支付给乙方;质保期为一年,在质保期内,如有质量问题,甲方通知乙方及时返修,如24小时内未进场返修,甲方有权拒付质保金。同时,甲方有权安排其他单位对质量问题进行处理、整改,所需费用从乙方质保金中扣除,不足部分甲方有权向乙方追偿。质保期届满后,质量无缺陷,返还质量保证金给乙方。
九、双方责任
(一)、甲方责任:
1、负责向乙方提供施工图纸八套,并做全面的设计技术交底。
2、指派现场代表和监理人员,负责现场协调和工程质量监督。
3、为乙方协调解决施工用水、用电、临时库房等(具备用水用电条件),费用由乙方承担。
4、负责办理施工许可证及施工前期相关手续。
5、负责协调施工过程中外围关系。
6、组织单项工程的竣工验收,并按时办理工程拨款结算。
7、对乙方施工过程有权进行监督、检查。有权对工程提出变更意见,并负责协调办理变更、签证手续。
(二)、乙方责任:
1、必须按国家及行业有关技术规范,施工图要求组织施工。合同签订后三日内向甲方提供经监理审核同意的开工报告、施工组织设计报监理方、甲方审批并接受甲方及监理单位的质量检查。
2、要做到安全、文明施工,工完、料净、场地清。在施工过程中出现的任何安全问题由乙方负责。
3、施工中遇到图纸与实际不符无法施工时,须向甲方提出书面变更申请,经甲方同意后方可变更施工方案。否则造成的返工、窝工费用等,由乙方自负。
4、施工过程中对成品加强保护,因施工原因造成成品损坏需恢复原状,费用由乙方承担。
5、每道施工工序完工后,未经工程监理签字认可不得进行下道工序,否
则返工所造成的损失由乙方承担。
6、施工完毕竣工验收合格后14日内,须向甲方提供完整的工程技术资料4套。
7、工程交付使用一年内发生质量问题,乙方必须返修,费用由乙方自理。
十、安全责任
1、乙方必须做到安全、文明施工;乙方应在施工现场设置明显标志和采取安全措施,保证施工人员和其他第三人的安全。如果乙方施工人员出现工伤,或因施工、工程质量造成他人损害及其他意外事故,一切由乙方负责,甲方不承担任何责任和费用。
2、对上述责任事故,乙方应积极予以解决处理。凡因乙方怠于事故处理,致使甲方受到追究,甲方为此所垫付的一切费用,均由乙方承担,甲方有权从应付的合同款中扣除,不足的甲方有权继续追偿。
十一、违约责任
1、工程验收质量达不到合格要求,除返工外(返工费用自理),另赔偿甲方因此造成损失,并按工程总造价的10%支付违约金。
2、因乙方原因造成的未按合同工期完工,工程完工延期10天以内(含10天),每延迟一天支付违约金100元。工程延期10天以上30天以内(含30天)完成,每延迟一天支付违约金200元。超过30天,除每延迟一天支付违约金200元,并另按该工程总造价的5%支付违约金;违约金从该工程款中扣除。同时乙方须按甲方要求调整施工方案报送甲方及监理单位,审核同意完成剩余工程。
3、因甲方原因造成的窝工、返工,除工期顺延外,由甲方承担窝工费、返工费。
4、工程验收合格甲方未按时支付工程款,延迟30日内(含30日)每延迟一天支付违约金100元;超过30天,以该工程总造价5%支付违约金。
十二、本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议,补充协议为本合同的组成部分。
十三、合同履行过程中,如发生争议,双方应协商解决;协商不成,可向工程所在地的法院提起诉讼。
十四、本合同一式四份,双方各执两份,每份具有同等效力,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
负责人:
现场代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
天然气入户工程安装合同 第5篇
甲方:
乙方:
甲、乙双方按照《_合同法》及相关规定,本着自愿、平等的合作精神,结合工程实际情况,达成以下协议:
一、工程概况
1、工程名称:泊头镇燃气利用工程
2、工程地点:山东省无棣县小泊头镇
4、工程时间:工程于20xx年10月24日开工,于20xx年10月1日完工。
二、工程造价
1、CNG加气站安装费10万元。
天然气入户工程安装合同 第6篇
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依据《_民法典》、《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条 承包范围
1、具体承包范围包括但不限于:
2)外立面工程深化设计;
3)其他项目详见工程量清单;
2、本工程的其他范围(包括但限于以下项目)
(1)乙方应配合由甲方雇用的其他承包单位(包括但不限于施工总承包、精装修等工程,提供工作空间及通道,并对其的顺利施工提供便利及协调,报价中应充分考虑此等配合费用。
(2)乙方应了解本工程的施工现场可能有其他工程的施工、安装、管线接驳及垂直运输(包括费用)等,承包人应充分考虑此类交叉作业对自身工期及报价的影响。
第三条 承包方式及结算办法
(一)承包方式:本工程承包方式采用综合单价包干,即单价已包括乙方包优化设计、包人工、包材料、包样板、包机械设备设施、包运输(含二次运输、垂直运输)、包装卸、包安装、包场地清洁、包垃圾清理外运、包安全文明施工、包质量,包安全、包工期、包各项措施费、包临时设施、包水电临时设备、包施工配合、包甲供材管理、包夜间施工、行政性事业收费、包工具、包机械设备及燃料、包保险、包专项验收、包利润、承担各类风险(包括但不限于物价上涨、政府文件规定、汇率风险、不可遇见费用等),按甲方确认的设计图纸范围内容和甲方确认的产品品牌型号等以总价包干。(但不包含施工水电费、土建配合费、报建费、检测检验和四性试验费)。
(二)结算办法
1、以固定综合单价承包方式包干的项目结算方式:
合同价为暂定总价,甲方不承担任何因材料价格上升因素所造成的风险。
2、暂定、变更及新增工程结算方式
(1)合同工程量清单中有的项目,按照工程量清单报价进行结算。
(2)合同工程量清单中有相类似的项目,按照工程量清单报价换算进行结算。
(3)合同工程量清单中没有或没有相类似的项目,按照20__年《广东省建筑工程综合定额》及其补充本及合同签订时的收费标准和当地政府相有关文件的进行计价,费率有上下限的取中值。由甲方审核后作为结算依据。
(4)合同工程量清单中没有或没有相类似且无相关定额的项目,按照施工当时的市场价格编制预算,由甲方审定作为结算依据。
(5)合同工程量清单中主材为暂定价的项目,综合单价不变,仅增加主材费(含定额规定的消耗量)。清单中主材为暂定价的主材单价按实际施工时所使用的材料,由乙方报甲方审查,按设备材料价格结算方式结算,材料价格业主将通过进行竞价方式确定。
(6)若单项设计变更总价超过或低于合同总价5%,变更结算双方另行协商,不执行本合同其他相关条款约定。
(7)所有施工现场签证必须按签证要求时间完成,每月完成对上月的签证办理,结算后一并支付。
(8)措施项目费在结算时不做调整。
3、设备材料结算方式:
(1)乙供材料设备结算方式:
a) 合同工程量清单中有的材料设备按照工程量清单报价结算。
b) 合同工程量清单中没有的设备材料,有指导价的按施工当季度广州建设工程造价信息执行,信息价中有综合价的执行综合价,无综合价的执行经甲方同意并实际施工使用的相应品牌型号规格的信息价。
c) 合同工程量清单和信息价都没有可参照的材料设备,由乙方按照市场价报价,由甲方审定后作为结算依据。
(2)材料设备变更的处理
a) 当实际施工由于甲方原因发生主材、辅材用料变更,则调整单价中的主材、辅材费的价差,并对应合同分项工程进行重新计价。
4、工程所需的材料及配件全部由乙方负责,在施工过程中,如材料及配件标准提高产生价格变动时,不予调整。
5、因乙方原因造成的变更而发生的增加工作量时,结算价不作调增;因乙方原因造成的变更而发生的减少工作量时,结算时按减少的工作量乘以合同单价予以调减。
6、工程变更产生的费用,应参照合同综合单价,合同中无的,在合同类似项目综合单价的基础上参照市场价合理计取,并报甲方审核。
7、甲方因生产或技术使用需要,确需变更设计时,应书面通知乙方,并提供变更设计的技术资料,按规定办理变更工程手续,包括由甲方确认的工程变更指令,或签订补充协议或变更合同。
8、乙方于收到工程变更通知后七天内呈交工程变更涉及的增减费用及计算组成予甲方审批,若乙方未能及时提交有关资料,在支付进度款时将不予考虑此部分工程变更的增加费用,而减少之费用则按甲方的估值相应扣减。
9、本工程的施工用水电费由甲方负责。
施工过程中如发生现场变更、签证,按甲方签证管理细则执行。
第四条 工程质量标准
工程质量标准:合格。
第五条 工期
1、开工日期: 年 月 日
2、竣工日期: 年 月 日
3、合同总工期: 个日历天。
4、本合同所承包工程的工期从开工日期之日起计 个日历天。在履约过程中,根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素,经甲方及乙方双方签证认可后,进行调整,从而最后确定顺延竣工日期。
第六条 工程总价及付款方式:
(一)合同总价:大写人民币元(小写:¥ 元,为含税价。)
(二)付款方式:
1、乙方于每月20号之前提交当月已完工程形象进度款并提出中期付款申请,监理及甲方于七个工作日完成审核,并于审核后的七个工作日内依据审核进度已完成工程量的 %支付工程进度款;
2、当分期工程完工并经初验后,支付至合同金额的 %;
3、工程竣工验收并办理完结算手续后,支付至结算金额的 %;
4、工程结算款的 %为保修金,保修期满两年后经甲方审核同意,甲方在收到乙方申请审核无误后20天内付清乙方保修金余款(扣除相关费用,保修金不计利息)。
天然气入户工程安装合同 第7篇
甲方:_____________房产开发公司(以下简称甲方)
乙方:__________________燃气有限公司(以下简称乙方)
为配合甲方标准化楼房建设,就燃气管道安装的相关事宜,经甲乙双方友好协商,达成以下协议:_________________
一、施工范围:_________________
二、甲方责任:_________________
(1).负责施工现场的各项协调工作。监督乙方按照国家有关规范施工。
(2).在小区内安装调压房一座,占地约10平方,符合国家有关燃气设施的安全规定,费用由甲方负责。
(3).保护燃气设施,室外燃气管不得被任何构筑物占压,室内管道不得砌筑在任何设施内,安装有燃气管道的房间不得作为卧室、浴室、厕所使用。
(4).协助乙方进行燃气管道及燃气设施的抢修、维修工作。
(5).按国家规范统筹布置庭院各种管线,保障燃气管道与其他管道的安全间距。
(6).按合同约定向乙方支付工程款。
三、乙方责任:_________________
(1).负责本小区燃气管道及调压设施的安装,并按国家规范进行安装施工。
(2).负责向居民送气,供应合格天然气。
(3)乙方免费负责天然气管道及燃气设施的抢修和维修。由乙方出售的燃气灶具(价格_____________元/台,规格型号见样品,样品由乙方提供两款)一年内免费维修,一年后维修只收取灶具材料成本费。非乙方出售符合国家规定的燃气灶具乙方负责免费安装。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均来源于用户上传或互联网资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除,联系方式在页脚,本站核实后会在一个月内进行删除。